ДОГОВОР №______ сто
на ТО и ремонт автомобилей
г. Рязань __________2013г.
Именуемый в дальнейшем «Заказчик » в лице _________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , . В. действующего на основании доверенности №01-13р от 01.01.2001г., именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту - договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по предоставлению «Заказчику» услуг на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию (ТО) автомобиля____________________, гос. рег. знак______________.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Заказчику следующие услуги:
Составление заказ – наряда на автомобиль и оценки стоимости восстановительных работ и подлежащих замене запасных частей;
ТО и слесарные работы;
Контрольно – диагностические работы;
Замена агрегатов, узлов и деталей;
Моечные и уборочные работы.
2.1.2. Выполнять обязанности по настоящему договору с соблюдением установленных сторонами сроков. Сроки выполнения работ определяются сторонами дополнительно для каждого конкретного случая работ.
2.1.3. Качественно и добросовестно осуществлять восстановительный ремонт направленных Заказчиком автомобилей.
2.1.4. Предоставлять Заказчику гарантию на выполненные работы – 30 дней по техническому обслуживанию с пробегом не более 2000 км с момента получения автомобиля с СТО Исполнителя Заказчиком. В случае обнаружения в течение указанного срока, каких – либо недостатков в выполнении Исполнителем указанных работ, такие недостатки устраняются Исполнителем бесплатно.
Гарантия не распространяется на запасные части и материалы, предоставленные для ремонта Заказчиком.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Забрать отремонтированный автомобиль со Станции Технического Обслуживания (СТО) Исполнителя в течение суток с момента получения сообщения (в том числе и по телефону), о готовности автомобиля к выдаче.
2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя по настоящему договору в соответствии с п.3.4. настоящего договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ.
3.1. На требующийся ремонт автомобиля Заказчиком составляется заявка. Исполнителем на поступивший в ремонт автомобиль составляется заказ – наряд с оценкой стоимости восстановительных работ и подлежащих замене запасных частей. Составленный заказ – наряд предоставляется Заказчику для согласования стоимости ремонта.
3.2. В случае обнаружения в автомобиле скрытых дефектов, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика.
В случае неполучения согласия Заказчика в течение рабочего дня, следующего за датой получения Заказчиком уведомления от Исполнителя, о наличии скрытых дефектов, ремонт таких дефектов Исполнителем не производится.
3.3. Сроки выполнения работ Исполнителем оговариваются отдельно в каждом конкретном случае, по согласованию с Заказчиком, в зависимости от степени повреждения, и указываются в направлении на ремонт.
Датой окончания ремонта считается дата закрытия Исполнителем заказ – наряда на ремонт и уведомление Заказчика о законченном ремонте и готовности транспортного средства к выдаче.
3.4. Автомобиль выдается «Заказчику» после оплаты выполненного ремонта.
3.5.Выставленные для оплаты заказ – наряды должны в обязательном порядке содержать следующие данные:
Полный перечень видов выполненных работ с указанием количества нормо–часов по каждому виду работы;
Стоимость каждого вида работ и общая стоимость работ;
Перечень использованных запасных частей и материалов, с указанием их наименования, номера, присвоенного заводом изготовителем, их количество по каждой позиции, стоимость по каждой позиции и общая стоимость.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, недобросовестная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.В случае несвоевременной оплаты за выполненный ремонт «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 0,1 % стоимости ремонта за каждый день просрочки.
4.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность транспортного средства с момента его принятия для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию, и до момента получения автомобиля Заказчиком, со станции технического обслуживания Исполнителя.
Сохранность транспортного средства заключается в осуществлении защиты от повреждений и несанкционированного использования третьими лицами.
4.4. Если иное не предусмотрено настоящим договором, единственным основанием, освобождающим стороны от ответственности, является действие непреодолимой силы, то - есть таких чрезвычайных и непредотвратимых действий, которые:
Не зависят от воли сторон;
Полностью или частично препятствуют выполнению одной из сторон обязательства по настоящему договору;
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких именно обязательств по настоящему договору она препятствует. В случае отсутствия уведомления, сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы как на основании освобождения ее от ответственности.
Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору пропорционально сроку ее действия.
5.СРОК ДОГОВОРА .
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока на автомобиль. Если не одна из сторон не заявила о расторжении настоящего договора за 15 календарных дней до окончания срока договора, договор автоматически продлевается на следующий год.
5.2. Исполнитель не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .
6.1.Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью, если они:
Совершены в письменной форме по согласованию каждой из сторон;
Подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. В случае невозможности достижения соглашения, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик: | Исполнитель: |
________________________ /______________/ |
Юр. адрес: , Н105. Факт. адрес: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 51 г .Тула, пр-т Ленина, 106 к/счет № Начальник СТО _________________________ |
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию (далее по тексту – Услуги) оборудования (далее по тексту – «Оборудование»), а Заказчик обязуется оплатить следующие Услуги: . Оборудование: .
1.2. Задание Заказчика направляется Исполнителю в письменной форме и утверждается исполнителем. В случае невозможности выполнения задания Заказчика Исполнитель обязан уведомить об этом в течение рабочих дней.
1.3. Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:
1.3.1. подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;
1.3.2. выполнение обязательного объема работ по профилактическому осмотру и ремонту в определенные сроки;
1.3.3. устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;
1.3.4. технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;
1.3.5. инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью;
1.3.6. плановую замену деталей по состоянию, наработке;
1.3.7. проведение текущего и капитального ремонта;
1.3.8. снабжение запасными частями.
1.4. При необходимости для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих необходимую квалификацию. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.
1.5. Место оказания услуг: .
1.6. Исполнитель оказывает Услуги ежемесячно.
1.7. Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками Заказчика.
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Услуги в соответствии с п.1.3.1. оказываются .
2.2. Услуги в соответствии с п.1.3.2. оказываются ежемесячно на пятый рабочий день месяца с период с до .
2.3. Услуги в соответствии с п.1.3.3. оказываются в течение с момента обнаружения дефекта.
2.4. Услуги в соответствии с п.1.3.4. – 1.3.8 оказываются по утвержденному графику.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
3.1.2. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
3.1.5. Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Осуществить по заявке Заказчика все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.
3.2.3. Приступить к оказанию Услуг не позднее Количество дней рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
3.2.4. Осуществлять по заявке Заказчика поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.
3.2.5. Оказывать техническому персоналу Заказчика практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.
3.2.6. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.
3.2.7. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.
3.2.8. Восстановить оригиналы полученных от Заказчика документов в случае их утраты за свой счёт.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Не возмещать расходы, понесенные Исполнителем при оказании Услуг.
3.3.2. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.3.3. Вызывать Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.
3.3.4. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков.
3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
4.1. В течение Срок сдачи услуг рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить Заказчику документы:
4.1.1. Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;
4.1.2. Акт сдачи-приема оказанных услуг – 2 (два) экземпляра;
4.1.3. Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр.
4.2. Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту в течение рабочих дней, в противном случае услуги считаются принятыми.
4.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи Исполнителем всех документов.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
5.1. Стоимость Услуг составляет рублей включая НДС, в месяц.
5.2. Стоимость услуг может быть скорректирована Исполнителем в одностороннем порядке при существенном изменении условий оказания услуг. В случае корректировки стоимости Исполнитель направляет Заказчику уведомление за 30 дней до даты предполагаемого изменения стоимости.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в следующем порядке: .
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по месту нахождения Сторон.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения адресатом.
8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты заключения.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.3. Договор может быть расторгнут одной из сторон с уведомлением другой Стороны за дней до даты предполагаемого расторжения.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
11.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
11.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
Бланк документа «Примерная форма договора на услуги автосервиса» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор на услуги автосервиса
г. _____________________ "__" _____________ _____ г.
__________________________________________________________________,
(наименование организации, предприятия)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ___________________,
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
в лице _________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", а вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих
Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы.
1.3. Заказчик в _________________ предоставляет Исполнителю заявку,
(указать период)
2. Порядок оказания услуг
2.1. Услуги, обусловленные в п. 1.1 договора оказываются в
автосервисе Исполнителя, расположенном по адресу: _______________________
и включают в себя: ______________________________________________________
(определить перечень работ)
________________________________________________________________________.
2.2. К обслуживанию принимаются эксплуатируемые транспортные
средства, находящиеся в исправном состоянии.
2.3. Заказчик обязан выполнять указания и рекомендации сотрудников
Исполнителя, обслуживающих его транспортные средства, по их эксплуатации
и хранению, правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем.
2.4. В случае остановки транспортного средства из-за неисправности
Заказчик имеет право вызвать механика автосервиса Исполнителя.
2.5. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемых
транспортных средств и несет ответственность за нарушение нормальной их
работы только в том случае, если Заказчиком выполняется пункт 2.3
настоящего договора.
3. Расчеты по договору
3.1. Заказчик производит оплату за оказанные услуги автосервиса в
течение ________ дней согласно Акту сдачи-приемки работ по предъявлении
Исполнителем Акта и счета по факту выполненных работ.
3.2. Стоимость работ определяется исходя из расценок Исполнителя,
действующих в период оказания услуг.
3.3. Стоимость услуг Исполнителя в течение срока действия
настоящего договора может быть изменена, о чем Исполнитель обязан
предупредить Заказчика за _________ дней.
3.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты фактически
оказанных услуг Исполнитель вправе приостановить выполнение своих
обязательств по договору до полного погашения задолженности.
4. Ответственность Сторон договора
4.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество
оказанных услуг автосервиса.
4.2. Исполнитель несет ответственность за несохранность
транспортного средства.
4.3. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями
от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,
которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать от Исполнителя:
Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
Соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
Возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4. Если отступления в работе от условий договора или иные
недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не
были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
4.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в
выполнении работы Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных
убытков либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения
стоимости работ.
5. Порядок предъявления претензий
5.1. Претензии, возникающие по договору, могут быть предъявлены в
течение ________________________ с момента возникновения основания для их
(указать период)
предъявления.
5.2. При получении претензии, Сторона ее получившая, обязана ее
рассмотреть и дать ответ в течение _____________________ с даты получения
(указать период)
претензии.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор заключен на срок с "__" _________ 20__ г. по
"___" ________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания. Если ни
одна из Сторон не уведомит другую Сторону за _______________ до истечения
(указать период)
срока действия договора о желании прекратить действие настоящего договора
либо перезаключить его на иных условиях, срок действия договора
продлевается на следующий аналогичный период.
6.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
6.3. Договор может быть расторгнут и по требованию любой из Сторон
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с письменным
уведомлением другой Стороны за ___________________________.
(указать период времени)
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору
действительны, при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.
6.5. Стороны будут стремиться разрешать все возникшие разногласия
путем переговоров. При невозможности урегулировать разногласия путем
переговоров спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в порядке,
предусмотренном Арбитражным процессуальным законодательством Российской
Федерации.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.
6.7. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Подрядчик
_____________________________ ______________________________
Заказчик Подрядчик
_____________________________ ______________________________
Посмотреть документ в галерее:
-
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. -
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться. -
Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать. -
Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.